Høyesterett slipper ikke inn sluttoppgjørssaken – lagmannsrettens dom er rettskraftig
Vi har tidligere skrevet om sluttoppgjørssaken mellom Mowi, Krüger Kaldnes og If. Gulating lagmannsrett avsa dom 28.04.2026, og dommen ble anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26.08.2026 at anken ikke tillates fremmet, fordi det ikke var tilstrekkelig grunn til at saken ble fremmet, jf. tvisteloven § 30-4. Mowi ble samtidig pålagt å betale 150 000 kroner i sakskostnader for ankeutvalget.
Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig. Det står nå fast at formuleringen «i forbindelse med kontrakten» i punkt 39.2 bare uttrykker et krav om nærhet og tilknytning mellom kontrakten og kravet, ikke et krav om at kravet må ha sitt rettslige grunnlag i kontrakten. Ordlyden «omfatter etter lagmannsrettens syn i utgangspunktet alle krav byggherren har mot entreprenøren, herunder deliktserstatningskrav». Erstatningskravet var tapt både overfor entreprenøren og overfor ansvarsforsikreren If.
En beslutning om ikke å fremme anken er ingen tilslutning til lagmannsrettens rettsanvendelse, men den betyr at lagmannsrettens løsning blir stående, og at rettstilstanden på dette punktet ikke blir avklart av Høyesterett med det første. For byggherrer bør dommen leses som en klar oppfordring til å behandle innsigelsesfristen som absolutt – også for krav man tenker på som «forsikringssak» eller «erstatning utenfor kontrakt».
Kort sjekkliste for byggherren i sluttoppgjøret
Fristen. Innsigelser og krav må sendes innen betalingsfristen, som normalt er to måneder fra mottak av sluttoppstilling med sluttfaktura. Fristen løper først når sluttfakturaen er tilstrekkelig dokumentert – men mener du dokumentasjonen er mangelfull, må også det varsles innen fristen.
Skriftlig. Innsigelser og krav skal fremsettes skriftlig, jf. NS 8407 punkt 5.
Gjenta alt. Innsigelser og krav som er fremsatt tidligere i prosjektet, må gjentas innen fristen dersom de opprettholdes – ellers anses de frafalt.
Vær konkret nok. Det kreves ingen begrunnelse, men innsigelsene må identifisere hvilke deler av kravsbeløpet i sluttoppstillingen som bestrides, slik at en normalt forstandig entreprenør forstår hvilke betalingskrav som ikke godtas.
Egne krav må med. Dagmulkt og erstatningskrav må fremmes innen fristen; glemmer du dagmulktskravet i sluttoppgjøret, er det tapt. Etter denne dommen gjelder det også erstatningskrav utenfor kontrakt, for eksempel etter skade entreprenøren har påført anlegget eller annen eiendom.
Kjenn unntakene. Fristen gjelder ikke krav og innsigelser som er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift, eller indeksregulering etter 26.2. Krav som følge av mangler ved kontraktsgjenstanden reguleres alene av punkt 42.
Ikke betal uten forbehold. Betaler du sluttfakturaen uten innsigelser før fristen er ute, kan du som hovedregel ikke komme med innsigelser etterpå.