I det siste har det blitt avsagt flere interessante dommer om sluttoppgjøret i entrepriseprosjekter. Det siste skuddet på stammen er en dom fra Agder lagmannsrett, der retten blant annet vurderte hvilke krav som stilles til byggherrens innsigelser mot sluttoppgjøret. Dommen gir også nyttig innsikt for byggherrer om hva som skal til for at entreprenøren har overtatt risikoen for byggherrens prosjektering, hva slik risikooverføring i så fall gjelder, og hva det kan være relevant å se hen til for å fastlegge hvem som er ansvarlig for forsinkelser i et prosjekt.

I et entrepriseprosjekt er det gjerne entreprenørens ytelser, og spesielt plikten til å levere og oppføre selve kontraktsobjektet, som står i fokus. Imidlertid er det viktig å huske på at også byggherren, slik som nettselskapene, også har en del leveranse- og medvirkningsforpliktelser. I denne ukens nyhetsbrev skal vi se nærmere på enkelte av disse forpliktelsene, og hva som blir konsekvensen dersom byggherren misligholder disse.